В Кандалакшский районный суд Мурманской области обратилась местная жительница с иском о защите нарушенного права. В обоснование иска истец указала, что в марте 2024 года между ней и строительной компанией был заключен договор на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке истца, по условиям которого выполнение работ производится подрядчиком в четыре этапа, стоимость работ по договору составила 2896000 рублей, в том числе: 1500000 рублей – средства по сертификату на предоставление меры социальной поддержки населения, 1346000 рублей – кредитные средства, 50000 рублей – собственные средства истца. Истец перечислила ответчику предоплату в общей сумме 2011400 рублей. Ответчик выполнил работы по первому этапу стоимостью 290000 рублей с нарушением предусмотренных договором сроков, к выполнению последующих этапов работ не приступил, предложив истцу заключить соглашение о переносе сроков выполнения работ. Истец, не согласившись с переносом сроков выполнения работ, направила в адрес ответчика претензию о расторжении договора, потребовав возврата внесенных ей в качестве предоплаты денежных средств за вычетом фактически понесенных ответчиком расходов в общей сумме 1721400 рублей. Ответ на претензию в адрес истца не поступил.

Истец просила суд расторгнуть заключенный сторонами договор подряда, взыскать с ответчика в свою пользу внесенную предоплату в размере 1721400 рублей, с перечислением денежных средств, полученных истцом в качестве мер социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты, на расчетный счет соответствующей организации, неустойку в размере 2896000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 500000 рублей и штраф за невыполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 2558700 рублей.

В ходе судебного разбирательства судом установлен факт нарушения права истца, как потребителя, неправомерными действиями ответчика. С учетом требования разумности и справедливости, объёма и характера причинённых истцу нравственных страданий, а также степени вины ответчика, длительности неисполнения ответчиком своих обязательств, суд заочным решением удовлетворил заявленные требования, взыскав с ответчика в пользу истца денежные средства в размере 7001100 рублей, в том числе: внесенную предоплату по договору подряда – 1721400 рублей, неустойку – 2 896 000 рублей, компенсацию морального вреда - 50000 рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя – 2 333 700 рублей, с перечислением денежных средств, полученных истцом в качестве мер социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты, в размере 750 000 рублей на расчетный счет соответствующей организации.

Заочное решение Кандалакшского районного суда Мурманской области вступило в законную силу.